Геодезическая съемка фасада образец договора

геодезическая съемка фасада образец договора

Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, блокады и забастовок, решений органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

6.2. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших действий. В случае отсутствия уведомления о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, в течении 5 (пяти) календарных дней, виновная Сторона не освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по договору.

6.3.


Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.

5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.
Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].

6.3.
При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.

7. Заключительные положения

7.1.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях.

Инфоinfo
Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.

7.


ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.

7.2.

Геодезическая съемка фасада образец договора

Оформленный акт приема-передачи или мотивированный отказ передаются представителю Субподрядчика или отправляются по почте Субподрядчику.

5.3. В случае получения Субподрядчиком мотивированного отказа в приемке работ, Субподрядчик и Генподрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней согласовывают перечень замечаний, принятых к переработке, и сроки их устранения в пределах срока, установленного пунктом 2.1.4 Договора.

Субподрядчик обеспечивает доработку результатов в соответствии с согласованными замечаниями за свой счет в согласованные сроки и повторяет процедуру сдачи выполненных работ.

6. Ответственность Сторон

6.1.

Дол-13км 2пк Волжск

7965

48

Внешнее электроснабжение компрессорной Свияжск

Республика Татарстан, 752км 1пк-752км 5пк

142

49

Наружные сети Свияжск, наружное освещение 754 км

Республика Татарстан, 752км8пк-753км4пк

1445

50

ВЛ- 10 кВ подстанции Свияжск

Республика Татарстан, 751км7пк-751км8пк

3848

51

Водопровод дежурного пункта контактной сети Свияжск

Республика Татарстан, 750км0пк-750км1пк

60

52

Канализация ДПКС Свияжск

Республика Татарстан, 750км0пк-750км1пк

30

53

Линия автоблокировки уч.

В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий. 4.2.2.

Договор на геодезические работы образец бланк

5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате. 5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию. 6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1.

Договор на проведение изыскательных работ

Договор на проведение изыскательных работ № г. «» г.

Важноimportant
При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.

7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.

7.4.


Вниманиеattention
В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.

7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.

7.6.


Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

7.7.

За неустранение Субподрядчиком в установленный срок недостатков и недоработок Генподрядчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 процента от цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от стоимости работ.

6.4. Если при проведении доработок, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего договора, результат работ не соответствует требованиям Договора и не принят Генподрядчиком, последний вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.3.

В случае просрочки Генподрядчиком исполнения требований, указанных в п. п. 3.3. настоящего Договора, Субподрядчик вправе выставить Генподрядчику пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано полномочным представителем Подрядчика.

Татарстан, 837км1пк-837км3пк

390,00

35

Низковольтная сеть Куркачи

Республика Татарстан, 831км4пк-831км6пк

307,00

36

Низковольтная сеть 843 км

Республика Татарстан, 848км9пк-849км1пк

466,00

37

Низковольтная сеть Арск

Республика Татарстан, 853км 5пк-853км 8пк

554,00

38

Электроснабжение ЭЦ Арск

Республика Татарстан, 853км 7пк

133,00

39

Электроснабжение ЭЦ Куркачи

Республика Татарстан, 831км 4пк

206,00

40

Электроснабжение поста ЭЦ Корса

Республика Татарстан, 874км 1пк

30,00

41

Дистанционное управление разъединителями контактной сети

Республика Татарстан, 821км 8пк-875км

4676,00

42

Низковольтная сеть о.

Заказчику будут переданы следующие материалы:

5.1.1. Инженерно-топографический план участка.

5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.

5.3.


В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

5.5.

Электронная версия технического плана в формате Excel на электронном носителе (компакт-диск) в 1(одном) экз.

6.4. Электронная версия технического плана в формате XML на электронном носителе (компакт-диск) в 1(одном) экз.

6.5.

Материалы полевых работ в электронном виде, позволяющем обрабатывать результаты в ГИС Панорама

7. Объем работ

7.1. Подрядчик обязан выполнить все Работы в сроки указанные в Календарном плане (Приложение к Договору от «____» _______ 2012 г.
№ ___________).

7.2. Выполненные Работы сдаются Заказчику по Акту сдачи — приёмки этапа работ.

ПОДПИСИ СТОРОН

от Субподрядчика

____________________/___________/

м. п.

от Генподрядчика

Директор филиала

Федеральное БТИ» по Республике Татарстан

_________________

м.

Петербурга;Этапы проведения топографической съемки участка:

  • получение заказа на выполнение данных работ;
  • получение технического задания и копии задания на проектирование;
  • открытие разрешения в Комитете по Градостроительству и Архитектуре Санкт-Петербурга на проведение работ;
  • начало топографо-геодезических работ;
  • определение положения на местности всех наземных и подземных объектов;
  • определение рельефа местности в Балтийской системе высот;
  • определение положения всех подземных коммуникаций на заданном участке;
  • согласование всех спорных моментов в комитетах и органах, отвечающих за пролегающие на участке коммуникации;
  • камеральная обработка результатов топосъемки в заданном масштабе;
  • сдача топосъемки заказчику и в Комитет по Градостроительству и Архитектуре.

Итог.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *